Договор на дизайн-проект. Образец договора дизайна Договор между заказчиком и дизайнером интерьера

г. Москва «___»_______2017 г.

Гражданин(ка) Российской Федерации____________________________ , ___________ года рождения, паспорт РФ _____________выдан _________________________________ __________дата выдачи___________, зарегистрирован по адресу:____________________, ___________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Закалата Мария Викторовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель », действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 №015614941, выданного МИФНС №46 по г. Москве 29 января 2014 года, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 314774602900259, ИНН 434579987736, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке дизайн-проекта жилого помещения Заказчика, расположенной(ого) по адресу:_______________ ______________________________именуемого в дальнейшем «Объект». Техническое задание (Приложение 1) является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит пожелания Заказчика к дизайну Объекта, а также его характеристики, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

1.2 Работы по разработке Дизайн-проекта должны быть произведены в соответствии с действующим законодательством РФ и иными утвержденными специальными нормами, с учетом технических требований производителя товаров и материалов, в срок, предусмотренный настоящим Договором.

1.3 Результатом работы по настоящему Договору являются:

• а) файл в формате PDF;
• б) распечатка чертежей и 3D визуализации жилого помещения Заказчика в формате А3;

1.3.1. Понятия «дизайн-проект» и «результат работы» являются равнозначными.

1.4.Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайн-проект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей изменения интерьера жилого помещения Заказчика.

1.4.1. Заказчик вправе передавать дизайн-проект только тем лицам и, которые будут выполнять ремонтные работы в жилом помещении Заказчика, в том числе руководить такими работами.

Стоимость работы и порядок оплаты

2.1.Стоимость работы по настоящему Договору составляет сумму в размере: _________

2.2.Работы по настоящему Договору разделены на три этапа . Этапность работ и размер оплаты каждого этапа оговариваются в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору.

2.3.В трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора Заказчик вносит оплату в размере 100 % за первый этап работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

Внесение оплаты по каждому последующему этапу работ производится после подписания Акта приема-передачи работ по предыдущему этапу.

2.4.Оплата выполненных работ производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящего Договора.

2.4.1. Обязательство Заказчика по оплате этапов выполнения работ считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок выполнения и порядок приема – передачи результата работы

3.1.Работы по настоящему Договору разделены на три этапа. Сроки выполнения каждого этапа оговариваются в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору.

3.2.После выполнения каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику материалы, перечень которых оговорен в описании каждого этапа работ (Приложения 2,3,4 к настоящему Договору). При получении материалов Заказчик подписывает Акт приемки-передачи работ каждого этапа. После того, как стороны подпишут Акты по всем этапам, оговоренным в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору, Договор считается полностью выполненным.

3.3 Стороны договорились, что работы, предусмотренные Договором, а равно процедуры, согласования и иные встречи осуществляются в течение рабочей недели (с понедельника по пятницу включительно) не ранее 9 часов утра и не позднее 18 часов вечера, если иное не установлено устными договоренностями.

Права и обязанности Сторон

4.1.Исполнитель обязуется:
4.1.1 Выполнять работы в срок и с надлежащим качеством.
4.2 Заказчик обязуется:
4.2.1 Подписать Акт приемки-передачи выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня его получения и направить подписанный Акт в адрес Исполнителя, либо в течение этого же времени направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания предложенного Акта. В случае если по истечении 5 рабочих дней Заказчик не отправил Исполнителю мотивированный отказ от подписания предложенного Акта , работа, отраженная в этом Акте, считается принятой.

4.2.2.Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в сроки и в объемах, оговоренные в настоящем Договоре.

4.2.3.В процессе выполнения работ Стороны могут изменять объемы работ и сроки их исполнения по взаимной договоренности. Сумма оплаты и сроки выполнения работ указываются в Дополнительном соглашении , подписанном обеими сторонами.

4.2.4.После произведенного обмера, производится пересчет количества квадратных метров. В случае изменения в ту или иную сторону, производится перерасчет стоимости договора и оформляется Дополнительным соглашением .

4.2.5 Самостоятельно согласовывать любые виды работ по переустройству (реконструкции) жилых (нежилых) помещений. Заказчик самостоятельно осуществляет все юридически значимые действия, направленные на получение всех предусмотренных действующим Законодательством РФ согласований, разрешений, одобрений, необходимых для проведения ремонтных (реконструкционных) работ в жилых (нежилых) помещениях. При этом Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за любые неблагоприятные для Заказчика последствия, если эти последствия наступили вследствие неисполнения Заказчиком своей обязанности получения в органах государственной власти предусмотренных Законодательством РФ разрешений на проведение ремонтных (реконструкционных) работ в помещениях Заказчика.

4.3 Исполнитель имеет право:

4.3.1 Сдать работы по настоящему договору досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.3.2.Использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика. Копии материалов дизайн-проекта остаются у Исполнителя

4.4 Заказчик имеет право :

4.4.1 Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

Прочие условия

5.1. Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

5.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Исполнителя об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.

5.4.Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя, в коммерческих целях. Заказчик не имеет права передавать, продавать или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.В случае, если какая-либо из Сторон Договора окажется полностью или частично неспособной выполнять свои обязательства по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств Форс-мажора, эта Сторона в течение пяти календарных дней обязана известить другую Сторону о подробностях произошедшего, включая прогноз действия этих обязательств. Бремя доказательств возникновения Форс-мажорных обстоятельств ложится на Сторону, заявившую о случае Форс-мажора. Нетрудоспособность Исполнителя по причине болезни (или болезни детей), также является форс-мажором.
При этом все договоренности Сторон автоматически продлеваются на время действия вышеупомянутых обстоятельств.
Если обстоятельства Форс-мажора продолжаются более трех месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора заключив дополнительное соглашение.

Срок действия и досрочное прекращение Договора

7.1.Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и подписания Приложений к настоящему Договору обеими Сторонами, и до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

7.2.Если Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня начала действия Договора не внес оплату за первый этап работ согласно Приложению 2 к настоящему Договору, Договор расторгается, а все обязательства по настоящему Договору прекращаются.

7.3.Если Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи работ предыдущего этапа, не внес оплату по следующему этапу работ, Договор считается расторгнутым, а все обязательства по настоящему Договору прекращаются.

7.4.Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя. При этом Договор считается расторгнутым с момента такого уведомления.

7.4.2.В случае уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от Договора по истечении срока исполнения работ и внесения оплаты по действующему этапу, работы по данному этапу считаются выполненными и Заказчик теряет право на возврат оплаты по действующему этапу работ.

7.4.3. В случае уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от Договора в течение 3 (три) рабочих дней с момента внесения оплаты по первому этапу работ Заказчик возмещает стоимость работ по обмеру помещения равную 10000= (десять тысяч) рублей.

7.5.В случае если Исполнитель задерживает сдачу этапа работ более чем на 30 календарных дней, Заказчик может расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата внесенной оплаты по действующему этапу работ.

7.6.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

7.7.1. Изменение условий настоящего Договора оформляется Сторонами в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Порядок разрешения споров

8.1.Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать все возникающие споры и разногласия путем переговоров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно заказным письмом на юридический адрес Исполнителя и адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 15 (десять) рабочих дней.

8.2.В случае если разногласия и споры не будут разрешены по взаимному соглашению, Стороны решают вопросы в судебном порядке.
Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1

к Договору № _________

от «___»_________г.

Техническое задание

Назначение и количество помещений Объекта :

Количество — 10 (десять) в том, числе:

Набор бытовой техники и сантехники :

Наличие или отсутствие вентиляционного оборудования и кондиционирования : нет

Стиль художественного оформления интерьера, цветовая гамма :

Пожелания по отделке жилых и нежилых помещений .

____________________________________________________________________________

Приложение №2

к Договору №_________

от «___» ______ г

График выполнения, перечень и порядок оплаты работ

Общая площадь помещения _________ кв. м.

Работы по Договору разделены на три этапа.

1 Этап – Планировочные решения

Стоимость работ первого этапа составляет: 540 руб за 1 кв.м .

Полная стоимость работ по первому этапу: _________ руб

Срок выполнения –____ рабочих дней со дня обмера помещения, указанного в акте обмера помещения.

• Исполнитель производит обмер помещения;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план обмеров помещения;
• Исполнитель предоставляет Заказчику 4 варианта перепланировки с расстановкой мебели;

Заказчик выбирает вариант перепланировки и утверждает его подписью.

• Исполнитель предоставляет Заказчику план демонтажа конструкций в помещении;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план перепланировки с расстановкой мебели;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план перепланировки с расстановкой мебели с размерами;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план возводимых перегородок.

Если после утверждения Заказчиком планировочного решения и исполнения Исполнителем пунтов:4,5,6,7 (1 Этап – Планировочные решения) , Заказчик выбирает другой вариант планировочного решения и требуется новый комплект чертежей, Исполнитель предоставляет новые чертежи, только после оплаты за дополнительную услугу.

Стоимость изменений проекта составляет стоимость 1 этапа проекта за вычетом стоимости исполнения пунктов 1,2,3 равным 10 000= (десять тысяч) рублей.

После выполнения 1 этапа работ заказчик подписывает Акт приема-передачи

Приложение №3

к Договору № ________

от «___» ______г

2 Этап – Визуализация помещений — объемно-пространственное изображение

Стилевое решение определяется в соответствии с пожеланиями Заказчика на основании Технического задания (Приложение №1)

Стоимость работ второго этапа составляет: 1350 за 1кв.м .

Полная стоимость работ по второму этапу: __________ руб

Срок выполнения – 15 рабочих дней (5 ракурсов) со дня внесения аванса по первой части второго этапа.

Перечень работ и материалов, которые должен выполнить и предоставить Заказчику Исполнитель:

• Изображение в формате jpg (4шт)
• Листы формата А3 с печатным изображением (4листа)

После выполнения визуализации заказчик подписывает Акт приема-передачи выполненных работ, при внесении корректировок Заказчик подписывает Дополнительное соглашение в котором сроки договора пролонгируются.

Обращаем внимание:

Допустимое внесение корректировок в изображение: 2 корректировки для одного 3 D рисунка

Дизайн студия не разрабатывает мебель на заказ, а именно: не выполняет чертежи, 3D модели мебели, сечения профилей отдельных мебельных элементов, т.к. не является поставщиком данной продукции.

Данный список является исчерпывающим.

Приложение №4

к Договору № _________

от «___» _________г

3 Этап – Рабочий проект

Стоимость работ третьего этапа составляет: 810 руб за 1 кв.м .

Полная стоимость работ по третьему этапу: __________

Срок выполнения –_____ рабочих дней со дня внесения аванса по третьему этапу.

Перечень работ и материалов, которые должен выполнить и предоставить Заказчику Исполнитель:

• Чертеж формы и уровня потолков;
• План привязок потолка;
• Разрезы и сечения потолка;
• План расположения светильников;
• План распределения светильников по группам выключателей;
• План размещения выключателей;
• План-схему размещения силовых и слаботочных розеток;
• План раскладки полов;
• План-схему размещения электрических теплых полов;
• План расстановки видов
• Виды стен с наличием декоративных элементов
• Разрезы сложных конструкций и элементов из ГКЛ
• Раскладка плитки в санузлах (в случае выбора отделочных материалов на момент сдачи всего проекта, т.е. все 3 этапа)
• Комплектация и подбор отделочных материалов (полы - плитка, паркет, стены - краски или обои, двери, сантехника, окна, электроприборы), а так же подбор мебели (количество мебели определяется дизайн-проектом) прилагается в виде списка поставщиков с контактами менеджера, телефонами, но не более двух рекомендаций по каждой позиции. Подбор мебели осуществляется по каталогам производителей в офисе Исполнителя, либо в офисах партнеров . Выезды в магазины и салоны по требованию заказчика, осуществляются за дополнительную плату в рамках авторского надзора.

Дизайн студия не разрабатывает мебель на заказ, а именно: не выполняет чертежи, сечения профилей отдельных мебельных элементов, т.к. не является поставщиком данной продукции.

Дизайн студия предоставляет поставщиков определённой продукции и даёт рекомендации строго в виде предложения, наиболее подходящего по дизайн проекту и ценовой категории, но не осуществляет поиск поставщиков товара с наиболее выгодными для Заказчика ценами и не несёт ответственность за сроки выполнения работ.

Данный список является исчерпывающим.

Приложение №5

к Договору № ________

от «___» _______г

Обращаем внимание!

Все услуги по разработке дизайн — проекта и выполнение чертежей, входящих в проект перечислены в Приложениях.

В состав дизайн-проекта не входит инженерная часть, а именно:

Проект электрики

Проект вентиляции

Проект канализации, водоснабжения, отопления.

Проект слаботочки.

Проект по пожарно-технической документации

Услуги по согласованию Планировочного решения в инстанциях.

Точный расчёт и сроки по работам предоставляют смежные организации на основании дизайн — проекта.

Пояснения к договору.
Дизайн проект, разрабатываемый нашей дизайн студией, является концептуальным решением.

Для дальнейшей реализации данного проекта могут требоваться дополнительные услуги такие, как: сопровождение проекта и выезды на объект — Авторский надзор (стоимость в состав дизайн проекта не входит)
Просим обращать внимание на состав дизайн проекта описание в Приложениях к Договору.
Дизайн студия не выполняет специализированных чертежей для подрядчиков.
Например: мебель на заказ, сечения профилей отдельных мебельных элементов, профиль для раздвижных дверей, рамки для фасадов, карнизы, элементы резных деталей на дереве, наполнение гардеробных комнат и т.д. т.к. у определенных элементов есть свои особенности, например у ящиков и лифтов под одежду (требуются знания специалистов).
Разработка более подробных чертежей может происходить с помощью поставщиков данной продукции в случае заказа VIP — проекта с Авторским сопровождением заказа.
Мебель в визуализации к проекту и эскизах выполняется, как концептуальное решение, которое может корректироваться и дорабатываться производителям мебели, следуя рекомендациям согласно дизайн проекту.
При заказе сантехнического оборудования, например: душевая кабина, раковина, ванная, поставщиком выдаются карты подключения, по конкретно выбранному оборудованию, которые являются техническим заданием для строителей.
Рабочий проект кухни: точную расстановку мебели и кухонных блоков, привязки электрических выводов и розеточных групп, подбор встраиваемой техники и схемы ее подключения, выполняет поставщик по кухням после заключения договора с Заказчиком и после выполнения чистовых обмеров помещения.
Дизайн студия, используя в проекте рисунок, фреску, витраж, разрабатывает концептуальное решение, сюжет.

Рекомендуется положение этого элемента на стене по высоте, ширине, однако: примеры эскизов этих элементов предоставляются художниками компании, которую рекомендует студия.
Художники таких фирм выполнят, разработают и утвердят с вами эскизы перед нанесением на стену.
Дизайн студия рекомендует поставщиков, но не несёт ответственности за сроки исполнения договорённостей между поставщиком и заказчиком.
С условиями по настоящему Договору согласен.

с дизайнером в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оформлять серию изображений «» (далее – «Произведения») согласно заданиям Заказчика и передать Заказчику исключительные авторские права на использование Произведений в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а Заказчик обязуется уплачивать Исполнителю вознаграждение. Под использованием в настоящем договоре понимается реализация произведения в качестве товара или иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется создавать произведения в соответствии с Заданиями Заказчика, форма которых установлена в Приложении №, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.Задания составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписываются обеими сторонами.

2.2. При необходимости Заказчик предоставляет Исполнителю экземпляры изображений, которые Исполнитель обязуется использовать в произведениях, в том числе с условием переработки и компьютерного оформления указанных изображений, согласно заданиям Заказчика.

2.3. Исполнитель обязуется создавать произведения своими силами и средствами и гарантирует наличие у него авторских прав на произведения. Сроки создания произведения предусматриваются в задании.

2.4. Заказчик обязуется рассмотреть представленное произведение и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления и представить произведение Заказчику. При получении одобрения Заказчика Исполнитель обязуется в согласованные сроки представить произведение в распечатанном виде, а также на машинном носителе в соответствии с требованиями Заказчика.

2.5. С окончательного варианта произведения снимается три копии, которые передаются Заказчику. На одной из копий проставляются отметки о сдаче произведения Исполнителем и принятии его Заказчиком, подписи сторон, а также дата приемки. Произведение считается принятым с момента подписания копии произведения сторонами. Заказчику передаются права только на то произведение, которое было принято по вышеуказанной форме.

2.6. Договор на передачу исключительных авторских прав на произведение считается заключенным с момента подписания сторонами задания на создание соответствующего произведения. Договор считается заключенным на условиях задания и настоящего договора.

2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на создаваемые произведения:

• право на воспроизведение произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т. е. неоднократное придание объективной формы, допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;
• право на распространение экземпляров произведения любым способом;
• право на обнародование произведения, т. е. на сообщение произведения в какой-либо иной форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц;
• право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
• право импортировать экземпляры произведения в целях распространения;
• право использовать произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Заказчика;
• право переделывать произведение, использовать его в качестве основы для создания иных изображений и иным образом перерабатывать произведение (право на переработку).
• право переуступить на договорных условиях полученные по настоящему договору права третьим лицам.

2.8. Размер вознаграждения Исполнителю за создаваемое произведение и передачу прав на него предусматривается в задании.

2.10. Действие передаваемых исключительных авторских прав не ограничивается территориальными пределами.

2.11. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, а также по договору на передачу исключительных авторских прав, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

3.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

3.3. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение .

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, а также договор на передачу исключительных авторских прав по взаимному письменному соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

8.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Тонна фотографий из портфолио дизайнеров просмотрена, дизайнер-исполнитель выбран, по стоимости договорились, а что же дальше? А дальше в обязательном порядке заключаем договор. На что же стоит обратить внимание как клиенту, так и дизайнеру при подписании договора? Рассказывает юрист .

1. Предмет договора

Как правило, на каждую дизайнерскую услугу – проектирование, авторский надзор, комплектацию – заключается отдельный договор, поскольку у каждого такого договора свой режим исполнения и оплаты. Однако закон не запрещает объединить все услуги в один договор и закрепить все права и обязанности в одном документе.

Поскольку работа дизайнера очень индивидуальна, а законодательно процедура создания дизайна интерьера не закреплена, то каждая услуга должна быть описана в договоре максимально подробно и детально. Из текста договора должно быть однозначно понятно, что такое, например, комплектация объекта и что входит в эту услугу. Кроме того, он должен содержать подробный перечень услуг, работ и чертежей, выполняемых в рамках договора.

2. Техническое задание

Самый важный элемент договора на создание дизайн-проекта, на мой взгляд, это техническое задание (иногда дизайнеры называют его «бриф»). Поскольку именно техническое задание является основой, «поручением» клиента, его требованиями к будущему интерьеру.

Однако парадокс в том, что зачастую видение интерьера рождается в процессе самой работы и многие требования заказчика пересматриваются и меняются на последующих этапах.

Чтобы избежать конфликта или непонимания в дальнейшем, необходимо любое такое изменение в техническом задании фиксировать документально либо отражать в переписке (но только в том случае, если возможность использования конкретных адресов электронной почты для направления уведомлений и изменения условий договора предусмотрена в тексте договора).

Нечеткое и неконкретное техническое задание, состоящее из общих вопросов, также может послужить источником разногласий. Например, на практике суд признал недоказанным факт передачи результата работ, поскольку задание было неконкретным и не было ясно, соответствует ли результат работ техническому заданию.

3. Сроки

Особое внимание следует уделить срокам в договоре. При этом обоюдно важно для каждой из сторон отказаться от установки минимальных сроков.

Если вы дизайнер, подумайте, стоит ли привлекать заказчика сжатыми сроками или лучше взять запас на непредвиденные обстоятельства. Учитывайте, что ответственность за нарушение сроков очень серьезная – ведь если ваш клиент физическое лицо, то применяются штрафы, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, а не нормы о договорной ответственности. Это касается и промежуточных сроков, если этапы ваших работ также зафиксированы в договоре с указанием времени их реализации.

Если же вы заказчик, учитывайте, что в указанные сроки вам придется рассмотреть несколько вариантов перепланировки и расстановки мебели, эскизов с концепцией будущего интерьера и остановиться только на одном из них. Вы уверены, что вам будет достаточно времени для принятия такого важного решения?

Чтобы не затягивать процедуры и избежать нарушения сроков, желательно прописать в договоре на проектирование конкретные сроки согласования заказчиком интерьерных решений или предусмотреть приостановление работ на время согласования.

4. Качество работ

Что же в итоге получит заказчик? Каким требованиям должен соответствовать дизайн-проект и какие документы в обязательном порядке должен содержать?

К сожалению, конкретные требования к дизайн-проектам законодательно не установлены, поскольку деятельность дизайнера носит в основном творческий и авторский характер. ГОСТы и СНиПы, регламентирующие проектную деятельность, относятся в большей степени к строительному проектированию и применяются чаще всего к общественным помещениям.

Поэтому состав и качество дизайн-проекта определяется в большей степени соглашением и договоренностями сторон, чем какими-либо установленными нормами. Зачастую дизайнер предоставляет клиенту образец дизайн-проекта для понимания того, что в итоге получит заказчик и в каком виде будут переданы оговоренные чертежи и документы.

Однако в любом случае при разработке планировочных решений дизайнер обязан соблюдать строительные нормы, касающиеся организации пространства – местные законодательные акты о переустройстве или перепланировке жилых и нежилых помещений, требования к помещениям, содержащим газовые приборы, особенности размещения отопительных приборов и иные нормы.

С развитием интернет-сервисов готовых дизайн-проектов дизайнеры стали реже передавать заказчику исключительные права на созданный дизайн интерьера, оставляя для себя возможность повторной продажи проекта. Как правило, условие о передаче авторских прав влияет на стоимость услуг дизайнера – требование заказчика в полном объеме передать исключительные права на дизайн интерьера и не копировать его в других заказах может увеличить стоимость проекта.

Поэтому будет справедливо и юридически правильно сразу в договоре определить распределение прав заказчика и дизайнера в отношении результата интеллектуальной деятельности дизайнера.

на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (), общей площадью м. кв., находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта помещения (Приложение №1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору).

1.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, 4, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ

2.1. В состав разрабатываемой Исполнителем в рамках настоящего Договору проектной документации включается эскизный проект Помещения и компоновочные планы.

2.2. Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору:

• 1 этап – разработка эскизного проекта помещений;
• 2 этап – разработка компоновочных планов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

3.1. Качество выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора работ должно соответствовать действующим СНиП.

3.2. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан строго следовать указаниям Заказчика, приведенным в Техническом задании (Приложение №1).

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение №1), а также другую документацию, предусмотренную настоящим Договором и необходимую для выполнения обязательств Исполнителя, принятых им в рамках настоящего Договора.

4.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Исполнителя.

4.3. Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона.

4.4. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ производится в рабочее время (с до часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по разработке дизайн-проекта интерьера Помещения Заказчика определена в размере рублей (Приложении №3) и является ценой Договора.

5.2. В цену Договора включено часов работы Исполнителя по подбору совместно с Заказчиком отделочных материалов, мебели и предметов интерьера в организациях торговли города . Время работы Исполнителя фиксируется Заказчиком в Ведомости учета встреч (Приложение №5). Время работы Исполнителя при самостоятельном выезде в торговые компании кратно минутам. Дополнительное время работы Исполнителя с Заказчиком продолжительностью свыше часов оплачивается по отдельному договору авторского надзора, заключаемому Сторонами.

5.4. В случае изменения предусмотренных техническим заданием (Приложение №1) перечня и (или) объема работ, такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Перечень приложений к дополнительному соглашению определяется Сторонами исходя из изменения перечня и (или) объема работ.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере % цены Договора, указанной в п.5 настоящего Договора в течение дня, следующего за днем подписания настоящего Договора.

6.2.Стоимость работ в соответствии с п.5 Договора за вычетом аванса, предусмотренного п.6.1 Договора оплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания Сторонами акта приемки-передачи работ по обоим этапам.

6.3.Перечисление аванса, предусмотренного п.6.1 Договора и окончательного расчета в соответствии с п.6.2 Договора осуществляется в порядке безналичных расчетов путем перечисления причитающихся денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.15 Договора.

6.4.Результаты работ передаются Заказчику в случае полной оплаты всех этапов работ в соответствие с условиями настоящего Договора.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по первому этапу в течение рабочих дней, по второму этапу в течение рабочих дней в соответствии с графиком (Приложение №4).

7.2.Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не включаются в срок выполнения работ, определенный п.7.1 настоящего Договора.

7.3.После передачи результата работ Заказчику по обоим этапам настоящий Договор считается исполненным полностью.

7.4.Срок выполнения работ по первому этапу исчисляется со дня, следующего за днем выплаты Заказчиком аванса Исполнителю в соответствии с п.6 настоящего Договора. Срок выполнения работ по второму этапу исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта приемки-передачи работ по первому этапу.

7.5. Технические решения, принятые Исполнителем при разработке дизайн-проекта интерьера помещения во исполнение технического задания (Приложение №1) и согласованные с Заказчиком, должны реализовываться в натуре, в соответствии с требованиями СНиП. Предлагаемые технические решения разрабатываются Исполнителем из расчета геометрически прямых в плоскостях стен Помещения. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие реализуемого проекта на практике из-за геометрической кривизны стен в Помещении.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.

8.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) за день до даты окончания работ. Уведомление Заказчика Исполнителем производится письменно, по телефону (факсу), электронной почте.

8.3. Заказчик обязан принять разработанную Исполнителем проектную документацию не позднее календарных дней после получения уведомления об окончании работ.

8.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации.

8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.

8.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

9.1. Исполнитель обязан:

9.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику.

9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора.

9.1.2. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний.

9.1.3. Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ.

9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

9.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

9.2. Исполнитель имеет право:

9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

9.2.2. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

9.2.3. На фото- и видеосъемку реализованного интерьера Помещения без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

9.2.4. На публикацию реализованного интерьера Помещения в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

10.1.Заказчик обязан:

10.1.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: план Помещения (выкопировку из строительного проекта, план БТИ и т.п.).

10.1.2. В течение трех дней со дня подписания настоящего Договора обеспечить доступ Исполнителя в Помещение для выполнения необходимых замеров. В ходе осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором, последующий доступ Исполнителя в Помещение осуществляется в согласованное Сторонами время.

10.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы. На рассмотрение, корректировку и утверждение предоставляемых Исполнителем работ затрачивать не более рабочих дней со дня получения документации.

10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.

10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.

10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

10.1.9. Предупредить письменно (по факсу, электронной почте) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.

10.1.10. Не обнародовать в средствах массовой информации и не использовать разработанный Исполнителем дизайн-проект интерьера помещения в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя.

10.2.Заказчик имеет право:

10.2.1.Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и их соответствию своим пожеланиям.

10.2.3. Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.

11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.

11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.

11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика.

11.6. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в Помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

12.3. Расторжение договора допустимо в случае неоднократного грубого нарушения любой из сторон условий настоящего Договора. Факты нарушений должны быть оформлены надлежащим образом в виде претензий.

12.4. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ (в т.ч. безвестное отсутствие) в течение календарных дней со дня письменного уведомления Заказчика о готовности предмета Договора, заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в договоре, обязанности Исполнителя по договору считаются исполненным в полном объеме, с надлежащим качеством.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

13.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

13.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

13.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

14.3. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

14.5. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.

14.6. Исполнитель имеет право воспроизвести реализованный дизайн-проект интерьера помещения в форме фото-видео записи Помещения с сохранением конфиденциальности относительно информации о Заказчике и о точном расположении Помещения и использовать их по своему усмотрению.

14.7. Разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения, согласно ст.7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», является объектом авторских прав и охраняется авторскими правами. Все права на разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения принадлежат Исполнителю.

14.8. Разработка специальной технической документации для производства работ в соответствии с разработанным дизайн-проектом интерьера помещения и получение всех необходимых согласований и разрешений в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления необходимых для производства работ, осуществляется отдельно за счет средств Заказчика.

14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

• Приложение №1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта интерьера помещения.
• Приложение №2 – Состав дизайн – проекта интерьера помещения.

ДОГОВОР

на оказание дизайнерских услуг

г. Самара «__» ________ 2016 г.

Дизайнер ____________________________ , _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455

выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый

Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт

серии ________________ _____________________

Именуемый в дальнейшем

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

Оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации

по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других

Предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для

реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при

создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его

Уполномоченным представителем.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей (тысячи рублей 00 копеек) и

Оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора.

2.2. Оплата по Договору производится в два этапа:
I этап - авансом в размере рублей (рублей 00 копеек) в день заключения настоящего

Договора и II этап - рублей (тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех

проектных работ .

В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на

Количество дней задержки.

2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе

Выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору.

3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае

Невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя:

3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0) ,

Указанные в настоящем Договоре.

3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме:

1. Об мерочный план (план расположения стен с размерами)

2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок)

3. План расстановки мебели с экспликацией помещений

4. План пола с покрытием (привязки по полу)

5. План размещения теплого пола (если необходимо)

6. План потолка с покрытием (привязки по потолку)

7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения.

8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов.

10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами)

13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо)

14. Полный пакет визуализации интерьера

15. Ведомость чертежей.

16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно)

17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов (с указанием мест расположений,

И площадей)

ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора).

3.4. Обязанности Заказчика

3.4.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения

Работ по настоящему Договору.

3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить

Исполнителю понесенные последним затраты.

3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан

Подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно

П.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в

Полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства

По настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если

Не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

Непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

Обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и

Расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение

30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору

Может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком)

5.3. Сроки по видам работ:

1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного

согласования заказчиком)

2. Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до

полного согласования заказчиком)

3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней. (может уменьшиться в зависимости от

сложности объекта)

6. Особые условия

6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему

Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме.

6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим

Законодательством РФ.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются

Сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих

Одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон.

Исполнитель: ___________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________

(подпись)

М.П.

«___» _____________ 2016г.

Заказчик: _________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________

(подпись)

М.П.

«___» _______________ 2016 г.